Цель составления договора

Договор на установку натяжных потолков нужен тем, кто хочет чётко определить свои требования к качеству работы наёмной бригады, а также обязанности и ответственность сторон. В нём будут отображены актуальные на день подписания расценки, что будет гарантией стабильности цены, оговоренной до начала работ. Так вы сэкономите личное время и денежные средства, предотвратив ненужные расходы.

Предмет данного договора – услуги, которые предоставляет одна сторона другой. Здесь чётко описаны:

• объём работ;
• цена;
• порядок выполнения заказа;
• права и ответственность сторон;
• гарантии.

Для проведения расчётов стоит выбрать национальную валюту, чтобы не зависеть от скачков курса. Исполнитель должен доставить и провести монтаж, выбранного заказчиком натяжного полотна. При нарушении установленных условий исполнитель должен оплатить в полном размере издержки, установленные на момент подписания договора и нормами действующего законодательства. Монтаж и доставка должны быть проведены чётко в сроки, прописанные в договоре. Дополнительно компания-исполнитель должна предоставить гарантии на качественное выполнение всех этапов работ.

Отсутствие договора со специализированной компанией не позволит вам доказать, что определённые услуги предоставлялись и потребовалось внести дополнительную плату за них. Основное назначение документа – точное определение объёмов и стоимости работ, а также обеспечение гарантии выполнения оговоренных ранее условий сотрудничества.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание при составлении договора

Получив готовый договор на руки, внимательно прочтите все пункты и при необходимости уточните детали, по которым возникли вопросы. Невнимательность к мелочам и отказ от прочтения обернутся вам неприятными сюрпризами в будущем! Узнать больше о пунктах, которые должны быть в документе можно, скачав образец договора или получив консультацию квалифицированного юриста. Тщательно изучите выбранный образец, чтобы при необходимости внести нужные поправки в подготовленный компанией-исполнителем документ.

Можете воспользоваться помощью юриста, который поможет составить договор в соответствии с требованиями действующего законодательства. Он расскажет, что чаще всего становится причиной споров и как избежать таких неприятных ситуаций.

Правила составления договора

После выбора специализированной компании, которая будет заниматься установкой натяжного полотна, вам следует продумать, какие из пунктов документа нужны для обеспечения ваших гарантий. Порядок составления договора может быть индивидуальным и зависеть от пожеланий сторон, поэтому мы расскажем об обязательных пунктах.

Помимо обязанностей и ответственности сторон также важно продумать и другие моменты. Их отсутствие в договоре приведёт к появлению неприятных ситуаций и ненужных трудностей в ходе решения конфликтных ситуаций. Важным пунктом является стоимость общего объёма работ, что позволит избежать неожиданных дополнительных расходов. Обратитесь за проведением всей калькуляции к исполнителю ещё до подписания договора и оговорите наличие предоплаты.

В договоре может быть прописан размер предоплаты, возможность сдачи готовой работы раньше установленного срока, дополнительная плата за повреждения полотна, которые произошли по вине владельца недвижимости.

Форс-мажорные обстоятельства – ещё один важный пункт в договоре, о котором не стоит забывать. Здесь можно указать причины, по которым одна из сторон имеет право действовать не по установленным договором условиям. Это природные катаклизмы, техногенные катастрофы, введение военного положения в стране или новые законы, которые делают выполнение пунктов договора невозможным.

В документе должен присутствовать пункт об условиях приёмки и возможных действиях при появлении нарушений договорённостей. Желательно контролировать качество работ в ходе монтажа, поскольку оценить результат после завершения работ будет сложно, а появления дефектов придётся ждать несколько недель. Следите за тем, что и куда устанавливается. Так вы заметите подмену выбранных качественных материалов более дешёвыми.

В технических условиях должна присутствовать информация об отсутствии перепланировки до установки натяжного потолка, поскольку такие изменения площади и формы помещения может привести к его провисанию или появлению дефектов. В данном случае заказчик оплатит стоимость работ, направленных на устранение возникших повреждений. Также вы можете включать в договор и другие пункты, которые считаете важными.

Обязанности сторон – один из самых важных пунктов

Обязательный пункт, на который стоит обратить внимание – это права и обязанности сторон. Вот основные обязанности заказчика:

1. Внести оговоренную сумму в установленный срок.
2. Провести подготовку помещения для создания условий, необходимых для выполнения нужного объёма работ.
3. Поставить подпись в акте, который составляется после приёма выполненных работ.

Качество монтажа натяжного потолка вас не устраивает? Вы имеете право отказаться от подписания данного акта, объяснив причину такого решения в письменной форме.

Исполнитель обязан:

1. Выполнить установленные в договоре объёмы работ в соответствии с пожеланиями заказчика.
2. Иметь специальные материалы и оборудование для качественно установки полотна и обеспечения надёжности конструкции.
3. Провести устранение дефектов за свой счёт, если они проявились в период действия гарантийного срока.

Вся ответственность за выполнение условий договора лежит на подрядчике, поэтому важно убедиться в его высоком квалификационном уровне и достаточном опыте работы. От него во многом зависит, будут ли выполнены оговоренные обязательства в установленные сроки.

Пример готового договора

Договор на установку натяжных потолков стандартного типа будет состоять из следующих обязательных пунктов:

1. Предмет и цена договора.
2. Обязанности сторон.
3. Расчёты сторон.
4. Ответственность сторон.
5. Прочие условия.
6. Форс-мажорные ситуации.
7. Технические условия.
8. Реквизиты сторон.

Кроме этого часто в договоре дополнительным пунктом используют правила эксплуатации натяжного потолка после завершения процесса его установки. В данном разделе содержится информация о тех действиях, которые могут привести к ухудшению внешнего вида полотна, его обвисанию, появлению дефектов и заметному уменьшению срока эксплуатации.

Помните, что во время гарантийного срока вам запрещено ремонтировать потолок самостоятельно или привлекать к этому третьих лиц, поскольку в данном случае некоторые пункты договора будут недействительны. Обнаружив дефекты, вам следует сразу же обратиться за помощью в ту компанию, с представителем которой был подписан данный договор.

Так составляется типовой договор на установку натяжных потолков. В зависимости от личных пожеланий и условий сотрудничества, установленных выбранной специализированной компанией его пункты и их количество могут меняться. Вы также можете самостоятельно дополнить данный документ несколькими пунктами, в которых будут прописаны дополнительные пожелания или требования к готовой работе. Так вы сможете добиться желаемого результата без дополнительных затрат времени и денежных средств.

Помните, что установку натяжного потолка следует доверить проверенной компанией, в квалификационном уровне сотрудников которой вы не будете сомневаться! Читайте внимательно все пункты договора и своевременно вносите в него поправки, чтобы сделать процесс монтажа максимально быстрым и качественным!

Образец договора на натяжные потолки

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________________________________________________

, в лице ________________________________, действующего на основании Устава.

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______

натяжные потолки ___________________________________________________________________.

1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:

_________________рублей(_________________________________________________________________)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

-начать монтаж в помещениях Заказчика натяжных потолков ___________________________________
в сроки с » «__________________201______г. по » «________________ 201 ___г.

-совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.

2.2. Заказчик обязан:

-произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).

-подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).

-подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.

3.РАСЧЁТЫ СТОРОН

3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:

_______________рублей (________________________________________________________)при подписании договора.

3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:

_______________рублей (_______________________________________________________________________________)

при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.

3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов в течении 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной эксплуатации изделия и 2 года — на установочные работы. Наличие щели между стеной и декоративной накладкой не являются дефектом потолка.

4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несёт.

4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф — 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более 10% от общей стоимости работ.

4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.

4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя ( в частности-технологом бригады установщиков) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя, в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.

5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.

7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.

7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.

7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.

7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.

7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.

8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.

8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор № на установку натяжных потолков

ДОГОВОР № _____

на установку натяжных потолков

г. Люберцы «____» ____________ 201__ г.

Мастерская натяжных потолков Amelia (интересы представляет компания ООО «Амелия»), именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора Чуприцкого Владимира Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение 3) , и составляет________________________________ (______________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. В стоимость работ с немецкими и китайскими плёнками, включены для каждого помещения установка одной конструкции для потолочной люстры, обход одной трубы, обработка 4-х углов полотна и белая вставка по периметру.

2.3. В стоимость работ с российскими плёнками, включены для каждого помещения установка одной конструкции для потолочной люстры, обход одной трубы, обработка 4-х углов полотна.

2.4. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с Прайс-листом Подрядчика, действующего на момент подписания договора. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 5 000 рублей.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приемки, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании монтажа.

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение №1 к договору). В случае полного или частичного неисполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за несоблюдение сроков установки натяжного потолка.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата монтажа __________________________________. В связи с непрерывным производством работ по установке натяжных потолков возможно смещение даты монтажа, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта сдачи-приёмки Заказчик вносит остальные 30%.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором,

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 500 руб. за каждый выезд.

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 500 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову.

7.5. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения, за исключением образования на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм. В этом случае производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

• качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором;

• надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем;

• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает также следующие гарантии:

— на полотна натяжных потолков производства Германии, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 20 лет;

— на полотна натяжных потолков Китайского производства, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 10 лет;

— на полотна натяжных потолков Российского производства, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 3 года;

— на монтаж потолка и комплектующие монтажа — 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

— на лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 30 дней;

9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения светильников, купленных не у подрядчика.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

• за задержку передачи Подрядчику помещения – штраф в размере 1 % от суммы договора за каждый день просрочки;

• за задержку начала приемки законченных строительных объектов — свыше 3 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче — пеню в размере 1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % договорной цены;

• за порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика возмещает материальный ущерб в полном объеме.

• за простой бригады монтажников Заказчик уплачивает Подрядчику 250 руб. за каждый час простоя.

• за изменение даты проведения работ Заказчиком, после подписания договора, Заказчик уплачивает 1200 рублей за каждую смену даты.

10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

• за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 3% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены;

• за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 5% договорной цены.

10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуральной форме.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:

• задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

• задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

• приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;

• уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию;

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.

11. 4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней письменное уведомление о намерении другой. Договор подряда расторгается в установленном порядке. В случае, когда расторжение договора происходит по вине Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотна натяжного потолка и компенсацию в размере 2000 рублей.

11.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду, но не более 10% от договорной цены.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.

Подрядчик: ООО «Амелия» 140000 г. Люберцы, ул. Транспортная, 6 Тел. /495/ 554-43-02 ОГРН 1085027613330 ИНН 5027144094 КПП 502701001 Р/с 40702810522000015560 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК», г. Москва БИК 044525976 к/с 30101810500000000976 М.П. _________________(Чуприцкий В. А.) (подпись)

Заказчик: Ф.И.О:________________________________ Адрес:________________________________ ______________________________________ Телефон:______________________________ E-mail: ______________________________ _________________ (__________________) (подпись) (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ДОГОВОРУ №________

от «____» ________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА

к объекту для установки натяжных потолков.

• Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения(-ий) после сделанных замеров должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады.

• Если в помещении поклеены обои или проведена финишная покраска стен, то Подрядчик не несёт ответственности за испачканные и повреждённые поверхности;

• К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения;

• Помещения на момент установки потолка должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале + 65 + 70С, а также быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации;

• Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем; При установке на кафель, недопустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение кафеля.

• В случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.

• В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.

• Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций. По согласованию сторон в случае обнаружения места повреждения и его доступности возможен ремонт проводки монтажниками на месте. Если для ремонта проводки требуется дополнительный выезд бригады, то он оплачивается по прайс-листу.

• При монтаже потолков в помещении высотой более 3,5 метров по периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены Заказчиком сплошным настилом из досок и щитов.

• В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха

• Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно Договору.

• В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному уровню, вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту.

• Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп накаливания и 35W для галогеновых ламп.

• Расстояние от ламп до потолка в сантиметрах (для люстр) должно быть не менее величины мощности лампы в ваттах.

• Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки.

• Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотна свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика.

• На момент установки натяжного потолка Заказчик обязан предоставить бригаде монтажников люстры, для определения способа их крепления. Если в договоре указан монтаж люстр, но ввиду сложности установки и/или подключения, монтажная бригада имеет право отказать Заказчику в монтаже люстры с обязательным перерасчетом суммы по договору.

• Технология установки натяжных потолков является собственностью ООО «Амелия». Обучение, ознакомление с данной технологией регулируется договорными условиями с третьими лицами, заинтересованными в получении информации (полной, ознакомительной). В случае невыполнения данного условия работа приостанавливается, до заключения договора обучения-ознакомления.

Подпись заказчика ___________________________

style=»margin-right: 0.29in»>

Договор на натяжные потолки

ДОГОВОР № _____

на установку натяжных потолков

«____» ____________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений 2 к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение № 4), и составляет_______________(______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с прейскурантом цен (Приложением № 3) Подрядчика, действующего на дату подписания договора. Подрядчик может сделать скидки от цен Прейскуранта. Все изменения первоначальной договорной цены, стоимости дополнительных работ, добавление полотен натяжных потолков или удаление помещений из заказа, сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 10 000 рублей. В случае заключения договора на сумму менее 10000 рублей, дата и время монтажа назначается розничным отделом Подрядчика. Также Подрядчик имеет право отказать Заказчику в подписании договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчикув состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие для установки натяжных потолков.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

3.8 Подрядчик несёт материальную ответственность за нанесение ущерба во время нахождения на объекте Заказчика, если этот ущерб не связан с нарушениями технических требований Подрядчика при установке натяжных потолков, оговоренных в Приложении 1.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3.1 Согласовать с Подрядчиком все особенности монтажа натяжных потолков, цвет и фактуру полотен, работы по освещению помещений и подписать Приложение 2 к договору, где указаны все моменты установки натяжных потолков, требующих согласования.

4.3.2 Приложение 2 составляется в одном экземпляре и остаётся у Подрядчика. По требованию Заказчика Приложение 2 по согласованию отправляется ему на электронную почту.

4.3.3 Согласование по многоуровневым конструкциям и фотопечати на натяжных потолках ведётся лично или по переписке по электронной почте. Подтверждением согласия Заказчика с макетом может служить электронное письмо от Заказчика с прикреплённым файлом макета и сообщением «С макетом согласен».

4.3.4. После согласования Заказчик не имеет права вносить изменения в макеты, менять конструкции стен, которые могут привести к неправильно изготовленному полотну и конструктиву натяжного потолка.

4.4 Выезд инженера-технолога к Заказчику стоит от 500 до 1500руб. в зависимости от удалённости объекта Заказчика. При подписании договора деньги за первичный выезд не берутся или идут в счёт оплаты договора.

4.5. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании работ.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение № 1). В случае полного или частичного неисполнения технических требований Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков установки, качества установки натяжного потолка и проведённых ранее ремонтных работ сторонними организациями.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата начала монтажа _____________________. В связи с непрерывным графиком работ по установке натяжных потолков Подрядчиком, возможно смещение даты монтажа не более чем на три рабочих дня, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта приема-сдачи выполненных работ, Заказчик вносит остальные 30% стоимости по договору.

6.2. Возможна первоначальная предоплата менее 70% от стоимости по договору, оставшаяся до 70% сумма вносится в день монтажа перед началом работ.

6.3. При оплате безналичными средствами на расчётный счёт ИП Чуприцкого А.В., производится 100% предоплата. ИП Чуприцкий А.В. работает по упрощённой системе налогооблажения без НДС.

6.4 В случае обстоятельств, указанных в п. 7.6.3 и 7.6.4, возвращение денежных средств осуществляется перерасчётом доплаты или предоплаты по договору.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, но в рамках сроков настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 7000 руб. за каждый выезд.

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 3000 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову, но не менее 5000 руб.

7.5 Дополнительный выезд монтажников на установку декоративной вставки после финишной отделки стен Заказчиком оплачивается в размере 1500 руб.

7.6.1. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика, не происходит подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в день монтажа по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения.

7.6.2. В случае обнаружения на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм, производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.

7.6.3. В случае невозможности из-за особенностей стен установить ровно и качественно декоративную вставку, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за данный вид работ.

7.6.4. В случае невозможности установить натяжной потолок либо выполнить какие-либо дополнительные работы, связанные с монтажом, из-за технических условий не обнаруженных инженером-технологом при заключении договора, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за не установленные потолки и не выполненные работы.

7.7 В случае не подписания акта приёма-сдачи выполненных работ и невозможностью составления акта доработок из-за несогласия Подрядчика и Заказчика, ищется вариант решения проблемы в изменении стоимости договора. Если решение не достигнуто, то Подрядчик демонтирует установленные натяжные потолки и в одностороннем порядке делает перерасчёт договора с учётом уже выполненных работ за вычетом стоимости полотен натяжных потолков и добавлением работы «монтаж натяжного потолка» стоимостью 300 рублей за погонный метр установленного багета для крепления натяжного потолка. Если суммы уплаченной предоплаты недостаточно для покрытия стоимости проведённых работ, то Подрядчиком подаётся иск в суд о взыскании недостающих денежных средств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

— Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором.

— Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем.

— Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает следующие гарантии:

— на полотна натяжных потолков, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 20 лет с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

— на работы по установке натяжного потолка и комплектующие монтажа — 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

— на лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами.

— на светодиодную ленту, контроллеры и блоки питания – 6 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами, а также при условии установки контроллеров и блоков питания в доступных местах, не требующих демонтажа натяжных потолков или прочих конструкций.

9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения приборов освещения, купленных не у Подрядчика.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного или по электронной почте извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

— за задержку передачи Подрядчику помещения, при условии что монтажники Подрядчика прибыли на объект – штраф в размере 5000 за каждый день выезда монтажников;

— за задержку подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, оплаты доплаты по договору в день окончания монтажа, без письменного указаний претензий по качеству работы – штраф 3000руб. за каждый просроченный день;

— за порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика — стоимость материального ущерба в полном объеме.

— за вынужденный простой бригады монтажников по вине Заказчика – штраф 500руб. за каждый час простоя.

— за изменение даты монтажа и уведомление Подрядчика менее чем за двое суток до начала работ – штраф 2000 рублей за каждую смену даты.

10.2 За порчу имущества Заказчика, кроме случаев связанных с нарушением требований Подрядчика из Приложения 1 к договору, в полном объёме.

10.3. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный
в договоре, увеличивается более чем на 15 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

— приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;

— уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в договоре;

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней до начала монтажа письменное или электронное уведомление о намерении другой. Договор расторгается в установленном порядке, с оплатой уже выполненных работ. В случае, когда расторжение договора происходит по инициативе Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотен натяжных потолков и компенсацию в размере 5000 рублей.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу
по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены
в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик: ИП Чуприцкий Алексей Владимирович ИНН 502714378613 ОГРНИП 313502718900012 Банк получателя: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва БИК 044525225 Расчетный счет: 40702810038040023281 Кор. счет: 30101810400000000225 М.П. __________________(______________________) (подпись) (расшифровка)

Заказчик: Ф.И.О:_____________________________________________ Адрес:______________________________________________ Телефон:_______________________________ E-mail: _________________________________ ____________________(_______________________________) (подпись) (расшифровка)

Приложение № 3

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

Прейскурант цен

1. Стоимость полотна с монтажом от общей площади договора (руб. за м2)

Пакетное решение	Фактура	Ширина в потолке, см	Цена, руб.
Сдержанный	матовая
Практичный	матовая, сатиновая, лаковая
Премиум	матовая, сатиновая, глянцевая, цветные плёнки
Эксклюзив	матовая, сатиновая, глянцевая, эксклюзивные фактуры, тканевые бесшовные полотна (пр-во Германия, Франция)

2. Стоимость дополнительных работ по установке натяжного потолка

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Цена руб.
	крепёж потолочного багета	м.п.
	установка конструкции для потолочной люстры	шт.
	отверстие для крючковой люстры	шт.
	установка крючка и центровка люстры	шт.
	установка точечного светильника	шт.
	установка вентиляционной решётки с конструкцией	шт.
	установка вентилятора с конструкцией	шт.
	установка элемента пожарной сигнализации	шт.
	установка потолочного карниза, за м.п.	м.п.
	установка стенового карниза	шт.
	обход кондиционера	м.п.
	обвод трубы	шт.
	обвод вытяжной трубы	шт.
	дополнительные углы (больше четырёх)	шт.
	электропроводка	за точку
	разметка мест установки точечных светильников	за точку
	установка деревянного бруса	м.п.
	монтаж багета на плитку	м.п.
	труднодоступный монтаж	м.п.
	установка элемента усиливающего крепление багета	шт.
	конструкция многоуровневого потолка	м.п.
	конструкция криволинейного многоуровневого потолка	м.п.
	установка разделительного багета с брусом	м.п.
	криволинейность	м.п.
	внутренний вырез	м.п.
	вставка в багет белая	м.п.
	вставка в багет цветная	м.п.
	конструкция под скрытый карниз	м.п.
	фотопечать	кв.м.
	комбинация цветов, % к стоимости потолка	%
	монтаж люстры	шт.
	компенсатор давления	шт.
	демонтаж-монтаж потолка	руб.
	аварийный выезд бригады монтажников	руб.
	подъём оборудования без лифта	за этаж
	доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%)	%
	выезд инженера-технолога без подписания договора	руб.

Минимальная стоимость договора – 10 000 руб.

Приложение № 4

от «____» ________ 201_ г.

Протокол согласования договорной стоимости

на выполнение работ по установке натяжного потолка.

	Помещение	Пакетное решение	Фактура и цвет потолка	Количество, м2	Цена, руб.	Стоимость, руб.

Дополнительные работы по установке натяжного потолка

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Стоимость, руб.
	крепёж потолочного багета	м.п.
	установка конструкции для потолочной люстры	шт.
	отверстие для крючковой люстры	шт.
	установка крючка и центровка люстры	шт.
	установка точечного светильника	шт.
	установка вентиляционной решётки с конструкцией	шт.
	установка вентилятора с конструкцией	шт.
	установка элемента пожарной сигнализации	шт.
	установка потолочного карниза, за м.п.	м.п.
	установка стенового карниза	шт.
	обход кондиционера	м.п.
	обвод трубы	шт.
	обвод вытяжной трубы	шт.
	дополнительные углы (больше четырёх)	шт.
	электропроводка	за точку
	разметка мест установки точечных светильников	за точку
	установка деревянного бруса	м.п.
	монтаж багета на плитку	м.п.
	труднодоступный монтаж	м.п.
	установка элемента усиливающего крепление багета	шт.
	конструкция многоуровневого потолка	м.п.
	конструкция криволинейного многоуровневого потолка	м.п.
	установка разделительного багета с брусом	м.п.
	криволинейность	м.п.
	внутренний вырез	м.п.
	вставка в багет белая	м.п.
	вставка в багет цветная	м.п.
	конструкция под скрытый карниз	м.п.
	комбинация цветов, % к стоимости потолка	%
	фотопечать	кв.м.
	монтаж люстры	шт.
	демонтаж-монтаж потолка	руб.
	компенсатор давления	шт.
	подъём оборудования без лифта	за этаж
	светильники	шт.
	аварийный выезд бригады монтажников

Договор подряда на установку натяжного потолка

Договор подряда на установку натяжного потолка №___________

г. Кострома

«_____» _______________20…. г.

____________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и «Исполнитель» , , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжного потолка в помещении Заказчика по адресу:_______________________________________________________________,общей площадью___________________,материал потолка:_____________________________________

1.2. Гарантия на полотно и багетную конструкцию — 10лет.

1.3. Ориентировочный срок проведения работ по установке натяжного потолка-___________________________.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.Заказчик обязан:

2.1..1.Согласовать стоимость работ на установку натяжного потолка. Подписание настоящего Договора Заказчиком является фактом согласования им стоимости работ по установке натяжного потолка.

2.1.2.Не позднее 3 рабочих дней до начала монтажа предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей установки.

2.1.3.Оплатить стоимость работ по установке потолка, выполняемых Исполнителем, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

2.1.4. Принять выполненные работы в день, назначенный Исполнителем.

2.2.Исполнитель обязан:

2.2.1.Не позднее 15 дней с момента поступления предоплаты от Заказчика установить потолок и направить Заказчику акт приемки работ.

2.2.2. Если в процессе выполнения работ выясняется, что по каким — либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются, в этом случае, стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос дальнейших действий. При полном прекращении работ расчеты производят исходя из фактически произведенных Исполнителем затрат, которые возмещаются Заказчиком.

2.2.3. В ходе выполнения работ по установке потолка в помещении, предоставленном Заказчиком, последний обеспечивает сохранность элементов потолка и инструмента для его установки. В случае порчи или утраты указанных материалов Заказчик возмещает Исполнителю убытки. В этом случае Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение сроков установки потолка.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.

3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет______________________

3.2.Стоимость работ может быть увеличена в случае установки дополнительного оборудования: установка светильников-200руб./1точка.

3.3.Предоплата по данному договору — 50% от стоимости работ, что составляет_____________________________________________

3.4. В случае изменения объемов работ и увеличения стоимости работ по настоящему договору, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. При этом Заказчик в праве отказаться от договора, уплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы на закупку материала и стоимость проведенных работ, либо при согласии Заказчика на превышение первоначально определенной цены договора, сторонами составляются дополнительные соглашения к настоящему договору.

3.5.Окончательный расчет по договору производиться в день подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, должны разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТРОН.

Заказчик: Исполнитель:

Ф. И.О.____________________________________________ «ГЛЯНЕЦ»

__________________________________________________ ИП

Паспорт, серия

номер:____________________________________________

Кем, когда выдан Т.360-941, 8-920-396-0142

__________________________________________________ г. Кострома ул. Ленина 44 __________________________________________________

Адрес:____________________________________________

Телефон___________________________________________

__________________ заказчик. __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ДОГОВОРУ №________

от «____» ________ 20_­­__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА

к объекту для установки натяжных потолков.

1 Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения (-ий) после сделанных замеров должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады.

2 Заказчик обязан передать Подрядчику объект, в подготовленном виде, а именно:

К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения;

Помещения на момент установки потолка должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале + 65 + 70°С.

Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем; При установке на кафель, недопустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение кафеля.

3. Если в комнате, где будет производиться монтаж натяжного потолка, имеются пластиковые элементы и элементы декора, необходимо их прикрыть тканью, заклеить малярным скотчем. Это необходимо для того, чтобы по возможности избежать их деформации в случае прямого попадания горячей струи воздуха из тепловой пушки, которой прогревают помещение при монтаже. Стоит помнить, что подготовкой помещения занимается заказчик, а не рабочие, которые приезжают устанавливать натяжной потолок. Позаботьтесь заблаговременно об изоляции пластиковых откосов. В противном случае при деформации пластика, Исполнитель ответственности не несет.

При наличии пластиковых окон на объекте заказчика, (В случае если t воздуха на улице ниже -20 градусов по Цельсию), они должны быть надежно изолированы во избежание повреждения

4. В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.

5. В случае если половое покрытие выслано ленолиумом, ламинатом, керамической плиткой, паркетной доской или другими дорогостоящими материалами оно должно быть застелено сплошным настилом. При не соблюдении данного пункта Подрядчик не несет ответственность за повреждение пола.

6 Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций.

7. При монтаже потолков в помещении высотой более 3,5 метров по периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены сплошным настилом из досок и щитов.

8. Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно Договору.

9. В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному гидроуровню, вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту.

10 Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп накаливания и 35W для галогеновых ламп.

11 Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки.

12 Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотна свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика.

_______________ заказчик. __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ДОГОВОРУ №________

от «____» ________ 20_­­__ г.

Уход за потолками:

1. Мыть и протирать полотно потолка необходимо мягкой тканью или салфеткой с использованием жидкости для мытья стекол. Не следует бояться того, что полотно «играет» под рукой — это ничем ему не грозит.

2. Температурный режим помещения, в котором установлен натяжной потолок, должен быть в пределах от -20° до +70°С.

Помните:

потолок боится только механических повреждений колющими или режущими предметами. Не имея таковых, повредить полотно достаточно сложно, но если уж это произошло, наклейте на повреждение заплатку из скотча во избежание разрастания повреждения (полотно находится под воздействием постоянного натяжения) и вызовите специалистов. В случае если Вас залили соседи с верхнего этажа, не паникуйте и, главное, не пытайтесь самостоятельно решить эту проблему. Потолок выдерживает нагрузку до 100 л/м². Все, что от Вас требуется это прекратить поступление воды, для чего необходимо вызвать сантехника, чтобы он перекрыл стояк и устранил течь. После того как это выполнено позвоните нам, объясните ситуацию и попросите прислать дежурную бригаду. Слив воды должен осуществляться опытными специалистами.

Вы стали счастливым обладателем натяжного потолка. Ваш потолок прослужит долго, если Вы будете соблюдать правила.

ГЛЯНЕЦ

натяжные потолки

36-09-41 Акт №____

На выполнение работ-услуг

г. Кострома «___» _________ 2016 г.

ИП , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», . А., действующий на основании Свидетельства № 000 от 26 октября 2009 г., с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором на выполнение работ по установке натяжного потолка №____ от «____»_________________ 2016 г. Подрядчик выполнил следующие работы:

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
	Натяжной потолок с монтажом
	Установка света
	Обход углов-труб
	Монтаж плинтуса
	Сложность
	Итого

2. Вышеуказанные работы согласно Договору должны были быть выполнены до «____» ______________2016 г.

Фактически работы выполнены к «____» ________________ 2016 г.

3. Качество выполненных работ соответствует предъявленным требованиям.

4. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены.

5. Подрядчик сообщил Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Стоимость работ по договору, составила _______________(_______________________________________________________________________)00 копеек

Результат работ по Договору подряда №____ от «____»______________ 2016 г. сдал:

ИП .

подпись